装修工程施工合同协议书（实用5篇）

参考资料，少熬夜！装修工程施工合同协议书（实用5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“装修工程施工合同协议书（实用5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建筑装饰工程施工合同1发包方（甲方）:xxx承包方（乙方）:xxx按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。第1条工程概况、工程名称：、工程地点：、承包方式：、施工面积：、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。、合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第4条关于工期的约定、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本《实验室装修承包合同范本》。、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、参考资料，少熬夜！停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关费用。第6条付款方式、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。备注：、本工程装修保修期为12个月。第7条奖励和违约责任、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担。、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担。、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成参考资料，少熬夜！的经济损失。第8条争议或纠纷处理、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第9条其它约定本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。第10条附则、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。、本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。、本合同履行完成后自动终止。第11条附件施工图纸或作法说明工程预算书甲方（盖章）：xx乙方（盖章）：xxx法定代表人：xxx法定代表人：xxx代理人：xxx代理人：xxx单位地址：xxx单位地址：xxx电话：xxx电话：xxx传真：xx传真：xxxxxx年xx月xx日建筑装饰工程施工合同2第一部分、合同条件一、词语含义及合同文件第一条、词语含义。在本合同中，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：1、合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议，包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。2、协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。3、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协参考资料，少熬夜！议条款内约定。4、承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。5、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。6、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。7、社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。8、总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。9、设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。10、工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。11、工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。12、工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。13、合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。14、追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。15、费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。16、工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。17、开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。18、竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。19、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。20、分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。21、施工场地：由甲方提供，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地（包括一切通道）。参考资料，少熬夜！22、施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方提供给乙方施工和管理使用的设备和设施。23、工程量清单：发包方在招标文件中提供的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。24、书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。25、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾害等。第二条、合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1、协议条款；2、合同条件；3、洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；4、建设工程施工合同；5、监理合同；6、招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；7、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；8、标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按协议条款第35条约定的办法解决。第三条、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、解释和说明。施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。第四条、图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条参考资料，少熬夜！款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。使用国外或境外图纸，不能满足施工需要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。二、双方一般责任第五条、甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：1、甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。2、甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行地的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。3、甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条、委托监理。本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。参考资料，少熬夜！为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。第七条、乙