(已修改)桩基工程施工合同

桩基工程施工合同发包方：河南爱家建设集团房地产发展有限公司承包方：签订日期：年月日桩基工程施工合同发包方（甲方）：河南爱家建设集团房地产发展有限公司承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就周口市爱家·明园住宅楼桩基工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：周口市爱家·明园住宅楼桩基工程。2、工程地点：周口汉阳路（原大闸路）与西大街交叉口东南3、工程内容：图纸所示周口市爱家·明园住宅楼CFG桩复合地基工程工程桩施工。二、工程承包范围及方式周口市爱家·明园住宅楼，复合地基工程工程桩施工，承包方式为包轻工、包工期、包安全、包质量、单价包死的承包方式。三、合同工期1、开工日期：在场地具备开工（开钻）条件下，以监理公司下达的开工令日期为准。2、竣工日期：按图纸工程量施工完毕后，经监理现场核对的日期。3、合同工期：总工期为有效工期天。四、合同价款1、合同单价：大写：拾陆元人民币/米，小写：16元人民币/米。合同暂定总价：大写叁拾万元人民币，小写：30万人民币.决算总价款：以甲乙双方核定的实际工程量为准。2、施工用水费、电费由发包方承担。3、合同单价中包含施工技术措施费、施工组织措施费、专项费用、空桩费、大型机械进出场及安拆费.五、合同价款支付1、桩基工程施工完成总工程量的50%，支付工程总价款的40%。待工程全部完工后三日内支付到总工程款80%。2、余款在45日内一次性结清。以上付款节点乙方均需提供相关合同的工程资料。六、质量标准工程质量标准为优良：其中A类桩不小于95%，B类桩不大于5%，无C、D类桩。如果A类桩小于95%，每小于1%罚承包人500.00元。若出现C、D类桩，承包人负责修复为合格并承担全部费用。（桩基检测如发现断桩达不到标准，如因乙方施工原因造成的由乙方承担责任，如因其它原因如挖土方造成断桩乙方不承担任何责任。）七、乙方承诺1、工期承诺：保证按合同工期完成任务。若不能按合同工期完成移交，每推迟一天愿接受1000.00元的罚款。2、安全承诺：该工程施工现场达到市级安全文明工地标准。八、安全施工1、承包方应按相关规定，落实好各项施工安全防范措施。2、承包方保证安全文明的完成本项目工程的施工工作，在本项目工程的施工工作中做到零安全事故。如发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，一切责任由承包方承担。九、工程验收及竣工结算1、工程施工承包方应接受监理及甲方的监督，工程验收必须符合《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础施工质量验收规范》及图纸设计的有关质量要求。2、工程结（决）算价款=合同暂定+设计变更调整价款。十、发包方责任1、开工前将水准点与坐标控制点引测到本地块，以书面形式交给乙方并进行现场校验。2、组织设计单位、承包方和监理单位进行图纸会审及设计交底。3、开工前提供桩基图纸各三套及本场地地质勘察报告一套。4、发包方负责及时向承包方提供商砼，并按规范要求对所提供材料进行检测，保证符合设计集规范要求。5、协调处理施工现场的周边环境关系及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。6、参与承包方的技术措施、施工组织以及全方位管理。7、发包方应保证本工程的各种手续齐全、有效、合法，并为承包方提供应有施工条件。8、因发包方原因造成承包方的窝工、停工、损失一切又发包方承担。9、发包方应及时按合同约定支付承包方工程款，若发包方不能按约定支付工程款，发包方应按延期未付部分的日万分之五向承包方支付违约金并承担违约损失。十一、承包方责任1、严格按施工图纸、技术规范、施工说明、设计变更通知单和国家现行工程施工验收规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量。2、组织施工机械、施工管理人员进场，做好施工准备工作。3、发包方将水准点与坐标控制点引测到场地并经校验后，承包方应在3日内放桩位、并经监理校验。4、遵守地方有关部门对施工场地交通及市容、卫生等管理规定。5、提交开竣工报告，做好施工原始记录。6、承包方指定项目经理、技术负责人、机长，项目组成人员应持证上岗，中途不得更换。十二、工期顺延及费用增加工程施工中间如发生设计重大变更和不可抗力造成工程工期顺延费用增加，需经建设单位、监理单位、施工单位三方签证后方为有效。十三、违约责任及争议解决1、双方约定，在履行合同过程中产生违约时：合同条款中有违约责任约定的从其约定，没有约定的违约损失责任由违约方承担。2、双方约定，在履行合同工程中产生争议时：（1）双方友好协商解决（2）协商调解不成时任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十四、合同生效与终止1、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。2、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，全部合同内容履行完毕后本合同自行终止。发包方（公章）:承包方（公章）:法定代表人:法定代表人:授权委托人:授权委托人:签订日期:签订日期: