水利水电土建工程勘察设计合同协议书（GF-2000-0208）修订版

水利水电土建工程勘察设计合同协议书（GF-2000-0208）修订版发包人：________________________承包人：________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人为发包人的____________项目（以下简称“项目”）进行勘察设计事宜，签订本合同。第一条项目概况与依据1.1项目名称：________________________1.2项目地点：________________________1.3合同标的：本合同项下承包人承担的项目工作内容为____________________________________（包括但不限于：________________________）。具体勘察范围：________________________；设计阶段与深度：________________________。1.4合同依据：（1）本协议书；（2）发包人于______年______月______日发出的勘察设计任务书/委托书（编号：________________________）；（3）发包人于______年______月______日提供的技术要求文件（编号：________________________）；（4）国家及行业相关法律法规、技术标准和规范（包括但不限于：________________________）；（5）其他双方确认的文件：________________________。第二条合同价款与支付2.1合同价款：本合同约定的勘察设计费总额为人民币（大写）________________________元整（¥：________________________元）。本合同价款为______币价，包含承包人为完成本合同项下工作所需的一切成本、费用、利润及税金。2.2价格形式：本合同采用______（固定总价/固定单价/成本加酬金）形式。2.3支付方式：（1）本合同签订后______日内，发包人向承包人支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）________________________元整（¥：________________________元）。（2）承包人完成______阶段设计工作，并提交相应成果供发包人确认后______日内，发包人向承包人支付合同总价款的______%作为进度款，即人民币（大写）________________________元整（¥：________________________元）。（3）承包人完成______阶段设计工作，并提交相应成果供发包人确认后______日内，发包人向承包人支付合同总价款的______%作为进度款，即人民币（大写）________________________元整（¥：________________________元）。（4）项目竣工验收合格后______日内，发包人支付至合同总价款减去已支付款项及应扣款项后的______%作为最终结算款，即人民币（大写）________________________元整（¥：________________________元）。（5）上述支付比例和时间节点以承包人提交符合要求的成果并经发包人确认为准。2.4支付货币：人民币（RMB）。2.5支付账户：承包人应向以下账户支付：账户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________2.6发包人应按合同约定及时向承包人支付合同款项，任何延迟支付均应按日向承包人支付延迟付款金额的______%作为违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。2.7发包人有权从应付给承包人的任何款项中，扣除因发包人原因造成的承包人已支付的费用及违约金。第三条双方权利与义务3.1发包人权利与义务：（1）负责提供本合同第一条1.4款（4）项约定的及本合同履行所必需的基础资料和技术文件，保证资料的真实性、准确性和完整性。发包人应在______年______月______日前向承包人提供完整的基岩地质图、水文气象资料、相关规划文件等，并提供必要的工作条件（如场地、能源等）。（2）按本合同第二条约定，及时审核承包人提交的勘察设计成果，并在收到成果后______日内给予书面确认或提出修改意见。发包人的审核意见不影响合同约定付款节点。（3）按本合同第二条约定及时足额向承包人支付合同款项。（4）保护承包人在本合同履行过程中产生的知识产权，遵守国家有关保密法律、法规。（5）负责协调解决因发包人原因造成的与项目相关的第三方关系问题。（6）除本合同另有约定外，发包人应承担与本项目勘察设计相关的所有税费。3.2承包人权利与义务：（1）组建符合项目要求的项目团队，配备足够数量且具备相应资格的专业技术人员和必要的勘察、测量、设计仪器设备，按照国家及行业相关法律法规、技术标准和规范，以及本合同约定的范围、内容和深度，在约定的工期内完成合同项下的勘察设计工作。（2）严格按照约定标准进行勘察，确保勘察数据的准确性、可靠性和完整性；严格按照约定深度和标准进行设计，确保设计文件的质量。（3）遵守国家有关保密法律、法规，对在合同履行过程中知悉的发包人的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经发包人书面同意，不得向任何第三方泄露。（4）按时提交本合同约定的勘察设计成果，并配合发包人、监理人（如有）及有关部门进行成果审查、验收。根据发包人的合理意见，对提交的成果进行必要的修改和完善。（5）承包人对其完成的勘察设计成果拥有知识产权，确保其拥有合法的知识产权，并承担因知识产权问题引起的一切责任。（6）承包人负责勘察设计过程中自身人员的安全管理，采取必要的安全防护措施，承担因自身原因造成的安全事故责任。（7）接受发包人对勘察设计工作的监督、检查和指导，并根据要求进行说明和解释。（8）除本合同另有约定外，承包人应承担与本项目勘察设计相关的自身成本、费用、利润及税金。第四条勘察设计工作标准与要求4.1勘察工作应满足国家及行业相关规范要求，如《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487）、《工程测量规范》（GB50026）等，并达到本合同第一条1.3款约定的精度和范围。具体要求包括但不限于：________________________。4.2设计工作应满足国家及行业相关规范要求，如《水利水电工程设计规范》（各专业规范）等，并达到本合同第一条1.3款约定的阶段和深度。具体要求包括但不限于：________________________。第五条提交成果与验收5.1提交成果：（1）承包人应按本合同第一条1.4款约定，在以下时间节点前提交相应的勘察设计成果：①勘察初步成果提交于______年______月______日；②勘察详细成果提交于______年______月______日；③设计各阶段成果（如初步设计报告、图纸、计算书等）提交于______年______月______日；④施工图设计文件提交于______年______月______日。（2）提交成果应符合约定的格式和深度要求，份数为______份，其中电子版______份。承包人应保证提交成果的完整性、准确性。5.2验收方式：（1）发包人将组织设计审查委员会（或相关主管部门）对承包人提交的勘察设计成果进行审查和验收。（2）承包人应配合审查验收工作，根据审查意见进行修改完善。（3）勘察设计成果经审查合格，并履行相应审批程序后，视为通过验收。5.3验收标准：验收依据为本合同第一条1.4款约定的技术要求、国家及行业相关标准和规范，以及审查委员会（或相关主管部门）的审查意见。第六条知识产权6.1承包人保证其提交的勘察设计成果是承包人独立完成或合法获得，未侵犯任何第三方的合法权益。6.2发包人支付全部合同款项后，承包人授予发包人在本项目范围内，永久、不可转让、非独占的使用本合同项下勘察设计成果的权利，用于本项目的实施、维护、改造等。6.3除前款所述用途外，未经承包人书面同意，发包人不得将本合同项下的勘察设计成果用于任何其他项目。发包人不得向第三方转让该使用权，但允许为满足本项目实施需要，向参与项目建设的其他单位提供必要数量的图纸等成果，且不得用于合同约定范围之外的目的。第七条保密条款7.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术信息、数据等（以下简称“保密信息”）承担保密义务。保密信息包括但不限于：________________________。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。7.3本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后______年。第八条期限与延期8.1合同工期：本合同约定的勘察设计总工期自本合同生效之日起至承包人完成全部约定成果并通过验收之日止，共计______日历天，即自______年______月______日至______年______月______日止。8.2延期：因发包人原因（如未及时提供资料、工作条件变化等）或发生不可抗力事件，导致无法按期完成工作时，经发包人书面同意，工期可以相应顺延。承包人应在延期发生后______日内向发包人提交书面延期申请及理由，发包人应在收到申请后______日内予以书面答复。因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担违约责任。第九条违约责任9.1发包人违约责任：（1）发包人未按本合同第二条约定支付合同款项的，每逾期一日，应按应付未付款项的______%向承包人支付违约金。逾期超过______日的，承包人有权暂停工作或解除合同，并要求发包人赔偿损失。（2）发包人未按本合同第三条1.1款约定及时提供必要资料或工作条件的，每延误一日，应按合同总价款的______%向承包人支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。承包人因此造成的损失由发包人承担。9.2承包人违约责任：（1）承包人未能按本合同第五条约定的时间和内容提交满足要求的勘察设计成果，每逾期一日，应按合同总价款的______%向发包人支付违约金。逾期超过______日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。（2）提交的勘察设计成果质量不符合本合同约定标准，经修改后仍未能通过验收的，或因承包人原因导致项目无法继续进行的，发包人有权解除合同，已支付的款项不予退还，并要求承包人赔偿损失。（3）承包人违反本合同第六条、第七条关于知识产权和保密约定的，应承担相应的法律责任，赔偿由此给对方造成的全部损失。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。10.2任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向______（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。11.3选择诉讼的，约定由______（写明有管辖权的人民法院，如：发包人所在地/项目所在地/合同签订地有管辖权的人民法院）人民法院管辖。11.4选择仲裁的，约定由______（写明具体的仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。12.3合同正常履行完毕，即承包人