2025年水利水电土建工程合同变更管理协议

2025年水利水电土建工程合同变更管理协议协议编号：[填写协议编号]甲方（发包人）：[填写发包人全称]法定代表人：[填写]地址：[填写]联系电话：[填写]乙方（承包人）：[填写承包人全称]法定代表人：[填写]地址：[填写]联系电话：[填写]鉴于甲方拟建设[填写项目名称]水利水电土建工程（以下简称“本工程”），乙方具备承担本工程相应施工能力的资质和能力，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》，经友好协商，就本工程施工过程中的合同变更管理事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条目的与适用范围本协议目的在于明确本工程施工过程中合同变更的定义、提出与确认程序、估价原则、实施安排、费用与工期处理方式以及相关文档管理等内容，规范合同变更的管理，确保变更处理的有序、高效、公平，控制项目风险，维护甲乙双方的合法权益。本协议适用于本工程施工合同范围内约定的全部工程内容的任何修改、增减、替换或性质改变等变更。第二条变更的定义与分类2.1变更是指在本工程合同履行期间，对合同约定的任何工作内容、技术规范、施工工艺、工程量、材料设备、工期、价款等进行修改或增减，以及其他任何改变合同约定内容的行动或事件。2.2变更可根据其性质、影响程度等进行分类。例如：2.2.1一般变更：指对工程局部进行修改、小型设计调整、标准轻微变动等，对工期、费用影响较小；2.2.2重大变更：指对工程结构、主要功能、工程规模、关键工期、费用影响显著，或涉及新增大量工作内容的变更。第三条变更的提出与通知3.1乙方在合同履行过程中，如发现设计文件错误、现场条件与设计不符、业主需求变更或认为有必要进行变更时，应本着节约资源、保证工程质量和安全的原则，向监理人提交书面变更建议。变更建议应详细说明变更的原因、内容、拟采取的措施、对工期和费用的可能影响，并附必要的图纸、计算书或说明。3.2发包人或监理人认为需要变更时，应以书面形式向乙方发出变更指令或变更建议。变更指令或建议应明确变更内容、要求和批准条件。3.3任何一方提出变更请求或收到变更指令后，应在约定的或合理的期限内（通常不超过[填写天数，例如：7]天）以书面形式进行确认、提出意见或完成相关处理，逾期未响应的，视为接受变更。第四条变更的审批程序4.14.1.1一般变更：监理人收到乙方提交的变更建议或发包人发出的变更指令后，应组织审查，必要时进行现场核实和评估，并在[填写天数，例如：5]天内提出审查意见报发包人。发包人应在收到监理人审查意见后[填写天数，例如：7]天内作出批准或否决的决定，并书面通知监理人，再由监理人转达乙方。若发包人逾期未作决定，监理人可视为发包人同意变更。4.1.2重大变更：对于重大变更，监理人应组织设计单位（如需）、造价咨询单位等共同进行技术、经济、风险等方面的评估，并提出评估报告。发包人应在收到评估报告后[填写天数，例如：14]天内组织相关方会审，并作出批准或否决的决定，批准的需报送原审批部门备案（如需）。审批过程及结果应书面通知监理人，并由监理人转达乙方。4.2乙方应积极配合监理人和发包人完成变更的评估、论证和审批工作。4.3任何审批决定应有明确的理由，并形成书面记录。第五条变更的估价5.1变更估价应遵循公平、合理原则，并依据合同相关条款约定。估价可以采用以下方式：5.1.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格执行；5.1.2合同中有类似适用于变更工程的价格，参照类似价格协商确定；5.1.3合同中没有适用或类似的价格，由乙方根据变更内容，按照合同约定的计价原则和方法（如成本加利润）提出报价，经监理人审核，报发包人批准；5.1.4对于重大变更，可由甲乙双方共同委托具有相应资质的造价鉴定机构进行评估。5.2乙方应在收到变更指令或确认变更内容后[填写天数，例如：10]天内，根据变更的性质和范围，编制详细的变更估价文件报送监理人。估价文件应包括但不限于变更工程量、单价分析、费用汇总、计算依据等。5.3监理人应在收到乙方估价文件后[填写天数，例如：7]天内完成审核，并向发包人提交审核意见。发包人应在收到监理人审核意见后[填写天数，例如：7]天内审批确认，或提出修改意见。发包人逾期未确认的，视为认可乙方提交的估价。5.4乙方可就变更估价事宜与发包人进行协商，协商不成的，按合同约定处理争议。第六条变更的实施6.1经发包人批准的变更，发包人应向乙方发出正式的变更指令。乙方应在收到变更指令后，根据指令内容和要求，及时调整施工方案、资源配置，并报监理人批准后组织实施。6.2乙方实施变更时，应确保变更工程的质量符合设计要求和规范标准，并严格遵守安全生产规定。6.3乙方应在变更实施过程中及完成后，及时向监理人提交变更实施情况报告，包括实际完成的工程量、遇到的困难及解决情况等。6.4监理人应对变更实施过程进行监督和检查，确保变更按批准的方案执行。第七条变更相关费用与工期7.1经批准的变更所发生的费用，按照本协议第五条确定的估价结果执行。7.2因变更导致项目工期发生变化的，应按照变更审批结果和合同中关于工期的约定进行相应调整。工期顺延的，乙方应在收到变更指令后[填写天数，例如：5]天内向监理人提交书面申请，说明顺延工期理由和天数，监理人审核后报发包人批准。发包人应在收到申请后[填写天数，例如：5]天内批准或提出意见。因乙方原因造成的工期延误，不予顺延。7.3与变更费用相关的支付，应按照合同中关于工程进度款支付的约定执行。变更费用应计入相应的支付周期或单独支付，具体支付时间和方式由甲乙双方根据变更内容和合同约定协商确定。第八条变更记录与文档管理8.1甲乙双方及监理人应妥善保存所有与合同变更相关的文件和记录，包括但不限于变更建议、变更指令、审批文件、估价文件、协商记录、会议纪要、实施情况报告、相关图纸等。8.2上述变更记录和文档是构成合同组成部分的证明，是办理变更费用结算、支付、竣工验收、审计以及解决争议的重要依据。8.3乙方应指定专人负责收集、整理和保管与变更相关的文档，并随时接受甲乙双方及监理人的查阅。发包人应在项目竣工后，将完整的变更档案移交乙方或按合同约定处理。第九条协议的生效、变更与终止9.1本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，并与本工程施工合同同时生效。9.2本协议的变更，须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。9.3本协议在下列情况下终止：9.3.1本工程施工合同正常履行完毕，工程竣工验收合格；9.3.2双方协商一致解除本协议；9.3.3因不可抗力导致本协议无法继续履行。第十条争议解决10.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可将争议提交[选择以下一种方式，并删除另一种]：（一）向[填写仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（二）向[填写有管辖权的人民法院名称，例如：发包人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。10.3在争议解决期间，除争议标的以外，双方应继续履行本协议其他各项条款。第十一条通知与送达11.1甲乙双方在本协议履行过程中，凡涉及根据本协议发出的通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式（包括信函、传真、电子邮件等），并按照本协议首页所列的地址或邮箱送达。11.2任何一方变更联系方式或地址，应提前[填写天数，例如：7]天以书面形式通知另一方，否则按原地址或邮箱送达即视为有效送达。第十二条其他12.1本协议未尽事宜，遵照本工程施工合同及相关法律法规执行。12.2本协议是本工程施工合同的组成部分，与合同条款具有同等法律效力。如本协议条款与合同条款有冲突的，以本协议约定为准。12.3本协议一式[填写份数，例如：四]份，甲方执[填写份数，例如：二]份，乙方执[填写份数，例如：二]份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日