2025年水利工程合同违约赔偿协议

2025年水利工程合同违约赔偿协议甲方（发包人）：[发包人法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]联系人：[发包人联系人姓名]联系电话：[发包人联系人电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]联系人：[承包人联系人姓名]联系电话：[承包人联系人电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《[主合同全称]》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），约定由乙方承建位于[项目地点]的[项目名称]水利工程（以下简称“该工程”）。为明确履行主合同过程中双方违约责任及赔偿事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条违约行为界定1.1甲方违反主合同约定，出现下列情形之一的，视为甲方违约：（1）未按主合同约定或相关支付计划，按时足额向乙方支付工程进度款、结算款或质保金；（2）因甲方原因导致乙方无法正常施工或工期延误，且非不可抗力或乙方原因造成；（3）未按主合同约定提供施工所需的水、电、通信等条件或协调解决设计、资料等事宜，致使乙方工作受阻；（4）擅自变更工程质量标准或工程内容，且未与乙方达成书面协议；（5）其他违反主合同约定的行为。1.2乙方违反主合同约定，出现下列情形之一的，视为乙方违约：（1）该工程质量不符合主合同约定的质量标准或国家/行业现行验收规范，存在重大质量缺陷；（2）未按主合同约定的工期或经甲方批准的调整工期竣工，且非不可抗力或甲方原因造成；（3）在施工过程中偷工减料、使用不合格材料或设备，或擅自更换合同约定的材料或设备；（4）未按主合同约定履行安全生产责任，发生重大安全事故；（5）违反主合同关于保密约定的，泄露该工程的相关技术秘密或商业信息；（6）将主合同项下全部或部分工程转包、违法分包；（7）其他违反主合同约定的行为。第二条违约责任2.1甲方违约责任：（1）甲方逾期支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[违约金比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期支付超过[天数，如30]日的，乙方有权暂停施工，甲方仍需支付逾期款项，并承担相应违约责任。甲方支付滞付款后，工期相应顺延。（2）因甲方原因导致工期延误的，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款[延误工期违约金比例，如万分之五]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[上限比例，如10%。若无上限，则写“不设上限”]。因甲方原因造成的乙方人员、设备窝工损失，由甲方另行赔偿。（3）甲方承担因自身原因未能提供必要施工条件而导致的工期延误和乙方额外费用的全部责任。（4）甲方擅自变更工程质量标准或工程内容，由此产生的费用和工期影响由甲方承担，并需另行与乙方协商确认变更费用。2.2乙方违约责任：（1）乙方交付的工程不合格，经修复后仍不符合主合同约定的质量标准的，甲方有权要求乙方承担修复费用，并可根据缺陷程度，要求乙方支付合同总价款[缺陷违约金比例，如5%至10%]的违约金。若修复后仍不合格，甲方有权解除主合同并要求乙方赔偿损失。（2）乙方逾期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[违约金比例，如万分之五]的违约金。逾期竣工超过[天数，如30]日的，甲方有权解除主合同。乙方支付违约金并不免除其修复工程缺陷或完成工程的责任（若合同允许解除除外）。（3）因乙方原因造成重大安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方、第三方及乙方自身造成的一切损失。甲方有权立即解除主合同，并要求乙方返还已支付的工程款（扣除已完成合格工程价值的部分），并支付违约金。（4）乙方违反保密义务，应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，损失难以计算的，赔偿金额不低于[具体金额或约定计算方法]。（5）乙方发生转包、违法分包行为，甲方有权立即解除主合同，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（6）乙方应就其违约行为向甲方承担赔偿责任。第三条损失赔偿3.1除本协议第二条约定的违约金外，任何一方违约给对方造成除违约金之外的直接经济损失的，违约方应予以赔偿。损失赔偿范围包括但不限于：（1）为实现债权而支付的合理费用，如诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费等；（2）因违约导致的直接财产损失，如甲方因工程延期造成的停工损失、第三方索赔等；（3）乙方因甲方违约而造成的设备闲置费、人员窝工费等。3.2守约方主张损失赔偿的，应提供充分证据证明其实际损失的发生及损失金额。损失赔偿以实际发生且可证明的部分为限，但违约金与损失赔偿的赔偿总额以实际损失为限，除非合同另有约定或法律另有规定。3.3若因一方违约导致主合同解除，除支付违约金和赔偿损失外，还应按照主合同约定进行工程结算，并处理工程资料、设备等的返还事宜。第四条争议解决4.1因本协议或主合同的履行发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。4.2协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，如：某仲裁委员会]申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁适用[仲裁规则名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则]。仲裁地点为[具体城市]。4.3（若选择诉讼）或（若不选择仲裁，则写）：协商不成的，任何一方均有权向该工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条不可抗力5.1本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为、法律变化等。5.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后[天数，如7]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否暂停履行、部分履行或解除主合同及本协议。5.3因不可抗力导致的履行延迟或不能履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方各自承担因不可抗力所造成的损失。第六条协议生效、变更与终止6.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。6.2本协议的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。6.3主合同解除或终止的，本协议在主合同解除或终止后[天数，如30]日内自动失效，但本协议关于结算、争议解决、保密等后续事宜的约定仍然有效，直至相应事宜处理完毕。第七条通知与送达7.1双方在本协议首部列明的地址为正式通知地址。任何书面通知均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至该地址。7.2通知在以下时间视为送达：（1）交付当日送达；（2）挂号信寄出后[天数，如3]日送达；（3）电子邮件发送成功后视为送达。以快递或挂号信方式发出的通知，以寄出之日起第[天数，如3]日视为送达。任何一方变更通知地址，应提前[天数，如7]日书面通知对方。第八条保密8.1双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。8.2本保密义务不因本协议的终止而失效。第九条完整协议9.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、协议或谅解。9.2对本协议的任何修改、补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。第十条可分割性10.1若本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定无效或不可执行，该条款的无效或不可执行不影响本协议其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。第十一条文本与份数11.1本协议一式[份数，如肆]份，甲方执[份数，如贰]份，乙方执[份数，如贰]份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：[发包人法定全称]（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方：[承包人法定全称]（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日