简易施工合同书范本5篇

简易施工合同书范本5篇合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，合同要遵循平等互利，等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，您是否在烦恼施工合同该怎么写呢？下面是网友为您精心分享的“简易施工合同书范本5篇”，希望能对您有所帮助，请收藏。简易施工合同书范本篇1建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目（一）__________________________________________________工程地点：（二）__________________________________________________工程内容：（三）______________________________承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币____________________第三条合同工期1.双方商定总工期—天。开工日期：______年—月_____日，竣工日期：______年____月日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的简易施工合同书范本篇2发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：在施工现场初步达到三通一平的条件下，承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。资金来源：二、工程承包范围承包范围：建设面积130000m2三、合同工期开工日期：20xx年06月10日竣工日期：20xx年10月13日合同工期总日历天数436天。四、质量标准工程质量标准：优良五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：贰仟伍佰肆拾伍万圆整元六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、合同生效合同订立地点：本合同双方约定合同一式两份，双方代表签字、盖章后生效。发包人：承包人：绿化工程有限公司住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：简易施工合同书范本篇3一、债务人的身份资料(包括营业执照)，作为借款合同的必备附件。二、要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。一人负债，夫妻偿还。三、要明确约定借款利息。第一种：正常借款期限内的利息。第二种：逾期利息。超出合同约定还款期限的利息。第三种：打官司法院判决后，迟延履行判决书的罚息。四、关于复利的约定。由于司法解释对复利的态度不支持，所以，建议大家在借款合同中尽量不要约定复利。简易施工合同书范本篇4建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：甲乙双方经过充分协商，本着公平公正诚信共赢的原则甲方同意将开发建设的泰来县《泰来经典小区》施工任务委托给乙方施工。并签订如下施工条款供双方遵守：一、工程概况：1、建设地点：2、建设规模：3、结构型式：砖混结构、剪力墙框架结构二、开、竣工时间：本工程开工时间为（）——竣工时间为（）三、工程内容承包形式：乙方对本工程实行大包形式施工，包工包料。按图纸要求的全部要求施工。图纸以外的工程需乙方施工时造价另议。（另不包括室内木门、推拉门、折叠门、洁具、厨房卫生间瓷砖，回迁户房间涂料电梯、消防、燃气、通讯网络、电表、水表、热表等）四、工程造价：本工程经双方协商同意按平方米包干的方法结算工程价款即：住宅、车库、门市房每平方米1360元，高层每平方米2175元。工程量按工程竣工后经产权部门测算实际面积为工程量计算标准。阁楼按建简易施工合同书范本篇5、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。(如：入住时的水电煤字数。)出租方：身份证地址、号码：联系电话：承租方：身份证地址、号码：联系电话：签约日期：年月日