拆除工程施工合同（5篇）

好文档，供参考1/25拆除工程施工合同（5篇）【题记】这篇精编的文档“拆除工程施工合同（5篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！拆除工程施工合同1甲方：乙方：甲方将位于拆除工程委托乙方进行拆除施工。为明确双方责任权利。按时保质保量完成工程任务。结合本工程的具体情况。经双方友好协商，达成一致签订本合同。一、工程规模：面积约为：平方米。二、工程内容：拆除该建(构)筑物至室内地平面，包该建(构)筑物的基础拆除，包该拆除工程的余渣清运工作。三、合同价款及付款方式：。四、合同工期天，自至。遇不可抗拒自然条件或一方原因工期顺延。五、承包方式：按本合同总报价由乙方包人工、机械、材料及安全。经双方协商，拆除的所有废料(钢筋、门窗、电线及地下废弃管道等)均乙方自行处理。六、甲方工作：监督本拆除工程施工安全生产检查，支好文档，供参考2/25持和协助乙方做好安全生产和文明施工工作，发现乙方不按要求施工，可勒令乙方停工整改，本拆除建筑所引发的产权纠纷由甲方负责。做好影响拆除工程安全施工和地下管线等尽可能采取有效的保护措施。协助乙方进场为施工人员用水、用电提供便利、提供水源以便施工过程中的除尘，协助乙方好处理政府部门及周边建筑业主等关系，使乙方能顺利施工。在工期内为乙方施工创造条件，延长乙方的工作时间。本合同一试两份，具同等法律效力，甲乙双方各执一份，由签订之日起生效。其它未尽事宜，届时由双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日拆除工程施工合同2甲方：乙方：甲方将xx科技大厦拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：第一条工程概况工程名称：好文档，供参考3/25工程地点：第二条发包方式、合同价款及承包范围发包方式：合同价款：人民币大写：(￥)承包范围：第三条安全责任1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程，按照甲方工期要求，组织现场施工；2、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正；3、违犯安全操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。第四条合同价款支付：、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：、付款采用银行汇票或电汇。、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。第五条工期具体开工时间：日期：第六条工程质量及技术要求好文档，供参考4/25乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。第七条施工安全乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。好文档，供参考5/25拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。第八条甲、乙双方责任甲方职责：提供拆除场地。负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。乙方职责乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。施工现场的管理人员必须统一着装。负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。好文档，供参考6/25因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。在每个单位工程拆除前，乙方应提前72小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲好文档，供参考7/25方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第九条竣工验收乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。第十条违约责任乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规好文档，供参考8/25定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第十一条合同生效、变更、中止和终止本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改好文档，供参考9/25合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。本合同经双方签字盖章后开始生效。第十二条不可抗力不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十三条其它本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________好文档，供参考10/25_________年____月____日_________年____月____日拆除工程施工合同3发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：拆除工程二、工程地点：三、承包内容：四、承包形式：承包方包工包料五、工程总造价人民币_________(大写：_________)第二条施工准备一、发包方：1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的好文档，供参考11/25铺设、管理、使用和维修工作；2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场；3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划；4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。第三条工程期限一、该项工程工期为天(日历天)，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。第四条工程质量：一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒；2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任；3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理；4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、好文档，供参考12/25钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放；5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨；吨位计量以发包方计量磅单为准。第五条建筑材料、设备的供应该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购；第六条工程价款的结算与支付一、本合同造价结算方式：二、承包方在该项工程竣工验收合格后日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件日内审查完毕；三、工程竣工验收合格后，发包方按照审计后的工程总造价承包方给发包方正式税票进行结算，一次付清。第七条工程验收工程竣工验收，以国家颁发