委托开发合同书【参考8篇】

委托开发合同书【参考8篇】在我国经济持续发展的当下，我们不能忽视合同对我们的约束力。那么，怎样才能起草一份完善的合同呢？今天栏目网友将为大家分享1篇充满智慧的“委托开发合同书【参考8篇】”文章，请继续参考下载以获取更多最新的信息！委托开发合同书篇【第一篇】依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就项目的技术开发，经协商一致，签订本合同。乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个项目，各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。甲方负责提出具体要求，并负责设计方案的内容确认；协助乙方准备系统安装调试、运行所需的环境。①．根据甲方的要求，乙方成立该项目的技术队伍，确定为项目负责人，承担甲方项目开发与运作。②．乙方应严格按照双方确定的设计方案完成项目工作。③．在方案实施过程中，对甲方提出的修改意见，乙方应无条件对有关内容及时进行修改，直至满足甲方的全部需求。④.乙方项目实施人员须服从甲方人员管理，必须遵守杭州市公安局各项规章制度。①、合同签订后个工作日内，乙方向甲方交纳合同总额5％的履约保证金。系统试运行1个月正常，提交全部报告材料并通过甲方正式验收，待年的质保期满后，运行正常，支持良好，无质量和服务问题，原额(无息)归还履约保证金。工作日内，甲方向乙方付清合同总价的余款。1、乙方须保证所提供的软、硬件产品符合国家有关规定，具有合法的版权或使用权，如在本项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担任何责任。2、乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足甲方需求，由此产生的风险由乙方承担。1、提供项目验收合格之日起年的质保期。1）年7×24热线电话支持服务乙方应提供不限时间、不限数量的售后电话支持，在得到请求响应小时内，通过电话给出解决方案，以帮助甲方迅速有效地解决问题。所有软件须提供年的免费升级服务，年之后须对软件升级给予价格优惠。所有硬件产品均须提供年免费质保，年内提供免费的配件和备件。对于出现紧急故障情况，乙方承诺小时内响应，如问题不能通过电话解决，工程技术人员需在小时以内到现场，个小时内解决问题；不能修复的，小时内提供备品、备件等措施，以保证甲方的正常使用。通过制定详细服务计划、每对甲方系统进行一次检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。乙方对甲方免费技术培训，提供用户操作手册、管理手册（包括安装、维护、安全说明）等，使甲方达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。1．乙方为甲方开发的技术成果所有权归甲方所有。2、乙方有责任对本项目的技术情报和资料保密，不得向第三方透露本项目资料和有关的公安内容，如因乙方泄密造成的一切责任和损失费用均由乙方承担；核心技术不允许开放；第三方软件不能加入；项目开发完成并正常运行一个月后，甲方组织有关部门进行验收，经双方签字确认并由甲方出具项目合格验收证明。1、甲方应按照合同规定及时支付开发费用，每逾期支付一日，支付合同总价%的违约金；2、乙方应保证按照合同规定的时间进度将系统通过验收并交付使用，若逾期交付，每迟交付一日的，支付合同总价%的违约金；如延迟交付超过日，甲方有权单方解除合同，并享有向乙方索赔的权利，索赔额不受合同总价款的限制。在履行本合同过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉十一、其它：本合同一式肆份，自双方签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。委托开发合同书篇【第二篇】本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。2.;3.;4.。2.;3.;4.。第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：3.其他协作事项：本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：2.研究开发经费由甲方乙方。具体支付方式和时间如下：的方式查阅甲方有关的会计帐目。的方式使用。甲方有权以和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：1.2.3.4.意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：1.2.3.4.。乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：失的，双方按如下约定承担风险损失：双方确定，本合同项目的技术风险按风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：1.本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;2.乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。偿责任。同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。第十一条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：甲方：第十二条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：当。相关知识产权权利归属，按下列第种方式处理：1.(1)技术秘密的使用权：(2)技术秘密的转让权：(3)相关利益的分配办法：双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：究开发成果转让给第三人。果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。设备、器材、资料等财产，归(甲、乙、双)方所有。该研究开发成果相关的技术服务。3.费用及支付方式：第二十条双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：1.方违反本合同第(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。2.方违反本合同第(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。3.方违反本合同第(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。方违反本合同第(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。5.(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。6.(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。第二十一条双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由(甲、乙、双)方享有。具体相关利益的分配办如下：。乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归(甲、乙、双)方所有。具体相关利益的分配办法如下：。第二十二条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定项目联系人承担以下责任：1.2.3.一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。第二十三条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同;1.因发生不可抗力或技术风险;2.3.第二十四条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第种方式处理：2.依法向人民法院起诉。第二十五条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：1.2.3.4.5.第二十六条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：5.原始设计和工艺文件：6.其他：第二十七条双方约定本合同其他相关事项为：。第二十八条本合同一式第二十九条本合同经双方签字盖章后生效。委托开发合同书篇【第三篇】委托单位，以下简称甲方；承担单位，以下简称乙方；为了调动科研单位的积极性，确保科研经费的合理使用，明确甲、乙、丙三方的责任，促使科研项目早出成果，出好成果，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、科研项目的主要内容：二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势（或科研项目的重要意义）：三、技术经济指标和经济效益（社会效益）分析：四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程）：五、计划进度（分阶段解决的主要技术问题，达到的目标和完成的时间）：六、科研项目的参加单位及分工：七、所需主要材料，物质条件：八、经费概算。九、分期用款（甲方拔给部分）计划。十、有关单位、专家的评议意见：十一、共同条款1、乙方对全年的合同执行情况，必须于届满一年之前日内，向甲方和丙方提出执行情况的正式报告。科研任务完成后日内，乙方必须按合同规定的内容向甲方提出执行情况的总报告，并向甲方提交完整的科研技术资料。2、甲方审查乙方完成上一年（或上一阶段）科研任务属实后，应按合同规定的时间、数量拨付下一年（或下一阶段）的科研经费，并按比例下达所需三材指标。3、合同执行中，甲方非因国家计划改变，中途无故撤销或不履行合同，其所拨经费不得追回，并得承担乙方善后处理所支付的各项费用。甲方如无故拖延拨付科研经费，拖延一天，必须按所欠应拨经费的%。向乙方偿付违约金，并应承担乙方因此所受的损失。乙方如无故撤销或不履行合同，或不能完成本科研任务，应根据具体情况，部分或全部退还甲方所拨付的科研经费；乙方如拖延完成科研任务或偿还给甲方科研经费的时间，每拖延一天，应按甲方拨付科研经费的%向甲方偿付违约金。乙方如不按合同规定的时间、数量向甲方偿付科研经费或违约金。4、本合同如有未尽事宜，或需修改某项条款，须经甲、乙双方共同协商，作出补充或修改，任何一方均不得擅自修改合同。本合同在执行过程中如发生争议，应由合同各方的上级领导部门协商解决，协商解决不成，提交人民法院裁决。5、合同各方对本科研项目的一切资料负有保密责任，未经有关部门批准，不得引用科研项目的数据、科研成果及其他有关资料。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签章后生效。委托单位（盖章）：承担单位（盖章）：地址：地址：代表人（签字）：代表人（签字）：联系人：联系人：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日委托开发合同书篇【第四篇】北京市第二中级人民法院民事判决书(20xx)二中民终字第02409号上诉人（原审被告）北京奇力航空运输服务公司，住所地北京市朝阳区首都机场货运路1号。法定代表人安永利，经理。被上诉人（原审原告）天信达信息技术有限公司，住所地北京市海淀区学院南路55号中软大厦。法定代表人杨军，董事长。上诉人北京奇力航空运输服务公司（以下简称奇力公司）因委托技术开发合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（20xx）朝民初字第22878号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年2月11日受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。天信达信息技术有限公司（以下简称天信达公司）在原审诉称：20xx年11月28日，我公司与奇力公司签订协议，约定我公司为奇力公司提供一套货运代理人系统，并负责该系统的安装、培训和技术支持；奇力公司支付系统软件版本费及系统集成费共46万元，其中的70%于合同签订后30个工作日内支付，余款于验收合格后支付，如果延期付款则按照银行规定支付滞纳金。嗣后，我公司依约履行了系统安装、人员培训等全部义务，但奇力公司未按照约定的时间和数额支付款项，故起诉要求奇力公司:支付尚欠的系统软件版本费和系统集成费共计36万元；支付46万元的延期付款滞纳金4元（计算至20xx年9月30日）；承担案件受理费。奇力公司在原审辩称：因天信达公司未交付系统软件，故我公司未支付系统软件版本费。因系统网络设计与配置生成、设备安装、ORACLE数据库安装、使用支持等系统集成工作均为我公司自行完成，我公司不应支付系统集成费，故我公司不同意天信达公司的诉讼请求。原审法院查明：20xx年11月28日，奇力公司（甲方）与天信达公司（乙方）签订协议，约定：乙方在其原有产品（CFPS-货运前端预处理系统）基础上为甲方开发一套货运代理人系统（内容包括系统基础数据管理、用户管理等18项），负责该系统的安装、调试、日常维护、保障及升档等工作，并负责对甲方有关货运业务人员进行培训，提供使用该系统必要的操作手册；甲方支付系统软件版本费30万元及系统集成费16万元，其中协议签署后30个工作日内交付70%，系统投产使用后双方进行验收，验收合格后15个工作日内再