工程施工合同【4篇】

参考资料，少熬夜！工程施工合同【4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程施工合同【4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程施工合同范本【第一篇】工程编号：合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）：；（小写）：。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，参考资料，少熬夜！按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:施工合同【第二篇】发包方：______________（以下简称甲方）承包方：______________（以下简称乙方）质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法1承包形式：单包，即包工不包料。2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二、工程进度按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三、质量上项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，参考资料，少熬夜！确保竣工验收顺利圆满。四、安全上必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理六、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。七、罚款制度施工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。八、合同期内乙方必须信守合同如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。九、付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。参考资料，少熬夜！甲方（签章）__________乙方（签章）_________________年_____月_____日_______年_____月_____日绿化施工合同【第三篇】建设单位：凤阳县府城镇人民政府（以下简称甲方）施工单位：王清龙（以下简称乙方）根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府20xx年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：一、工程名称：省道S101、S307、S310绿化工程二、工程地点：省道S101、S307、S310府城镇路段三、工程造价：30000元（叁万元整）四、双方责任：（一）甲方责任：1、提供道路绿化所需苗木。2、提供技术指导。3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。4、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。5、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。（二）乙方责任：1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵。2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%，否则乙方应无偿地进行补植。3、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。五、工程工期：工程自20xx年2月18日至20xx年3月18日内完成。六、工程款的拨付与结算：工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）乙方（盖章）负责人：责任人：年月日工程施工合同【第四篇】发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一参考资料，少熬夜！致，签订本合同（根据本公司施工特点修改版）第一条概况承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。承包方式：包工包料合同金额：第二条工程期限全部工程开工、竣工日期：日开始，日前完成（若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延）全部竣工总日历天数：30天工期1天，乙方向甲方支付合同金额%的人民币违约金。第三条工程款支付100%工程款第四条工程保修保险金：保修项目及保修期限保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。第五条争议，仲裁甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：①向天津市仲裁委员会申请仲裁②向人民法院起诉第六条甲、乙方驻工地代表甲方驻工地代表姓名：范学军职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。乙方驻工地代表姓名：张哲职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。第七条合同附件技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议；现场人员安全劳保用品佩戴规定。第八条保守秘密在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承参考资料，少熬夜！工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。第九条补充条款有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告；如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。第十条合同份数及有效期本合同一式本合同自双方签订之日起生效。合同签订时间地点：甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日