您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 监理合同(精选4篇)
精编资料,供您参考监理合同(精选4篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“监理合同(精选4篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!监理合同【第一篇】委托方(以下简称甲方)监理方(以下简称乙方)甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:一、服务内容、方式和要求1、服务内容:①工程名称:德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊③工程规模:室内工程建筑面积合计约1000m2。④监理范围:装饰装修图纸内部分。⑤服务范围如下:(1)前期监理审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。(2)中期监理根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证;(3)后期监理工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服务方式:①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作。②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺:①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。二、委托方提供如下条件:为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单精编资料,供您参考位名录。三、授权范围甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:1、对选用材料和施工质量的检验权。2、施工工艺变更权,需经甲方同意。3、对施工单位的处罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限:从签订合同之日起,即20xx年12月1日至20xx年2月28日止。五、监理费用及支付方式:1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]2、支付方式:合同期间分两次支付,第一次支付50%,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。六、违约责任:1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予承担。3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5‰的违约金。七、争议和解决办法:1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。精编资料,供您参考八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。甲方单位(章):乙方(章):委托代理人(签字)委托代理人(签字):甲方地址:乙方地址:联系电话:联系电话:年月日年月日工程监理合同【第二篇】监理人根据本条支付违约金后,还应当继续履行合同义务;监理人失职,没有尽到监理职责出现工程质量问题给委托人造成损失的,监理人负责赔偿。12合同的变更与解除本合同经双方协商一致,可以变更或解除,变更或解除协议应采用书面形式。出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应提前30天向对方发出书面解除通知,合同解除并不影响各方解除合同前依法应享有的权利和承担的义务:监理人未按约定履行工作职责,在委托人限定期限内仍未整改的;监理人因自身工作失误给委托人造成损失拒不赔偿的;监理人擅自将本合同项下的监理业务转委托的;监理人或其委派的监理工程师与第三方串通,损害委托人权益的;委托人未按约定支付监理费用超过应付金额%以上,经监理人书面催告后日仍未支付的,监理人可以解除合同。其他约定:13、争议的解决因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,按照以下第方式解决:提交仲裁委员会仲裁。向人民法院提起诉讼。因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。14、合同效力及其它约定本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。双方就监理过程中健康、安全及环境保护签订的《工程监理HSE合同》,是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行签订书面补充协议;补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准。本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。以下文件为本合同的附件:甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)精编资料,供您参考或委托代理人:或委托代理人:年月日:监理合同【第三篇】1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是()。A、考虑要素较为全面B、难以对要素进行量化C、方法复杂不易操作D、难以合理确定技术性能差异答案:D。解析:综合评估法的好处是简便易行,评标考虑要素较为全面,可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分,对评标人的水平和知识面要求高,否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异,难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。2、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。A、按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足B、有法定代表人的签字和盖章C、投标人业绩高于招标文件的要求D、单价计算的结果与总价不一致答案:A。解析:属于没有实质性响应招标文件的情形:(1)未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;(2)超出经营范围投标;(3)资格证明文件不全;(4)投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;(5)业绩不满足招标文件要求;(6)投标保函的有效期不足;(7)不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。3、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中不属于发包人的工作是()。A、修好通行道路、接通电源水源B、勘察现场设备机具的布置和架设C、落实土地征用、青苗树木赔偿D、平整施工现场答案:B。解析:根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。4、勘察费用在合同签订后()天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。A、1精编资料,供您参考B、2C、3D、5答案:C。解析:勘察费用在合同签订后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。5、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金B、勘察工作已经进行了35%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C、勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费D、勘察工作已经进行了70%,发包人应支付预算额100%的勘察费答案:D。解析:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()。A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件答案:C。解析:设计合同履行过程中,设计人的责任包括:保证设计质量;各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的。义务;保护发包人的知识产权。7、在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A、发包人B、设计人C、发包人和设计人共同D、设计审批部门答案:A。解析:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以()的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。A、投标截止日精编资料,供您参考B、签订合同日C、基准日D、竣工日答案:C。解析:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以基准日的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。9、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是()。A、现场查勘B、提供夜间施工使用的照明设备C、提供施工现场的工程地质资料D、提供工程进度计划答案:C。解析:为了保障承包人按约定的时间顺利开工,发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作:(1)提供施工场地。包括施工现场,地下管线及地下设施的相关资料,现场外的道路通行权。(2)组织设计交底。发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。(3)约定开工时间。10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定,对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工,还需经()以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、2人B、3人C、5人D、7人答案:C。解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。11、在下列行为中,不符合暂停施工规定的是()。A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误答案:C。解析:当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知,承包人收到复工通知后,应在指示的期限内复工。精编资料,供您参考承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。12、某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。A、费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延B、费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延C、费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延D、费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延答案:A。解析:工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。在本题中,由承包商采购的材料,虽已经工程师检验,但仍不能免除承包商的责任。13、()指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。A、暂估价B、暂列金额C、质量保证金D、预付款答案:B。解析:暂列金额指已标价
三七文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
本文标题:监理合同(精选4篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11061714 .html